商品房屋买卖合同

商品房屋买卖是一直以来都是一个很火爆的行业，为了规范商品房屋买卖这种行为，当事人双方或者多方签订的商品房屋买卖合同就是一个法律依据，接下来我们整理了一些关于商品房屋买卖合同的相关资料。

  商品房屋买卖合同


  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

  (合同编号：_____________________)

  合同双方当事人：_________________________________________________

  出卖人：_________________________________________________________

  注册地址：_______________________________________________________

  营业执照注册号：_________________________________________________

  企业资质证书号：_________________________________________________

  法定代表人：____________________联系电话：________________________

  邮政编码：_______________________________________________________

  委托代理人：____________________地址：____________________________

  邮政编码：____________________联系电话：__________________________

  委托代理机构：___________________________________________________

  注册地址：_______________________________________________________

  营业执照注册号：_________________________________________________

  法定代表人：____________________联系电话：________________________

  邮政编码：_______________________________________________________

  买受人：_________________________________________________________

  本人法定代表人姓名：__________________国籍________________

  身份证护照营业执照注册号__________________________

  地址：___________________________________________________________

  邮政编码：______________________联系电话：________________________

  委托代理人姓名：____________________国籍：________________

  地址：___________________________________________________________

  邮政编码：______________________电话：____________________________

  第一条项目建设依据。

  出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号土地使用权划拨批准文件号划拨土地使用权转让批准文件号为______________________。

  该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日，

  出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名暂定名___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________。

  __________________________________________________________________________。

  第二条商品房销售依据。

  买受人购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。

  __________________________________________________________________________。

  第三条买受人所购商品房的基本情况。

  买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：

  第___________幢座__________单元层___________号房。

  该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。

  该商品房阳台是封闭式非封闭式。

  该商品房合同约定产权登记建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。

  第四条计价方式与价款。

  出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：

  1、按建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米______元，

  总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

  2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米__________元，总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

  3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。

  4、_______________________________________________________________________。

  第五条面积确认及面积差异处理。

  根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

  当事人选择按套计价的，不适用本条约定。

  合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

  商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第__________种方式进行处理：

  1、双方自行约定：

  (1)_____________________________________________________________________;

  (2)_____________________________________________________________________;

  (3)_____________________________________________________________________;

  (4)_____________________________________________________________________。

  2、双方同意按以下原则处理：

  (1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;

  (2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。

  买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。

  买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

  产权登记面积-合同约定面积

  面积误差比= ×100%

  合同约定面积

  因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

  第六条付款方式及期限。

  买受人按下列第__________种方式按期付款：

  1、一次性付款

  __________________________________________________________________________。

  2、分期付款

  __________________________________________________________________________。

  3、其他方式

  __________________________________________________________________________。

  第七条买受人逾期付款的违约责任。

  买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：

  1、按逾期时间，分别处理(不作累加)

  (1)逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行;

  (2)逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

  本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

  2、________________________________________________________________________。

  第八条交付期限。

  出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：

  以上就是我们整理的关于商品房屋买卖合同的相关知识，从以上的商品房屋买卖合同来看，合同对于买卖人的身份、计价方式、违约责任等都有相关规定，同也也对付款逾期及交付期限相关规定。如果有违约可以采取法律手段维护权益。

·有遗嘱房子继承手续如何办理
有遗嘱房子继承手续如何办理一、有遗嘱房子继承手续如何办理? 1、到被继承人户籍所在地的公安机关办死亡证明。 2、准备以下材料到房管局过户： 1)被继承人的死亡证明。 2)继承人的身份证。 3)房产证。 4)遗嘱原件。二、遗产房立遗嘱的方式有哪些? 《中华人民...

·房屋纠纷合同律师费怎么收？
房屋纠纷合同律师费怎么收？一、房屋纠纷合同律师费怎么收？在我们遇到房屋纠纷的时候，请律师是要收取费用的，但是不同地区、不同案情、不同标的、不同律师的价格都不同的，建议是向要意向聘请的律师介绍案情后，和律师协商确定。一般收费标准如下： 1、代理民事诉讼、行政诉讼和国家赔偿...

·房屋质量赔偿的法律规定是怎样的?
房屋质量赔偿的法律规定是怎样的? 在房地产行业，有关房屋质量责任的问题一直是各方争论不休的焦点，房屋出现质量问题和出现质量问题后难解决，是买房人最担心出现的问题之一。房管及消协提醒买房人，根据建设部相关文件，开发商首先要对房屋质量负责。购房者要避免房屋质量困扰，在签合同时房屋...

·一、房屋租赁合同约定仲裁管辖有效力吗?
一、房屋租赁合同约定仲裁管辖有效力吗? 房屋租赁合同约定仲裁管辖具有法律效力，签订房屋租赁合同的时候，双方当事人可以约定房屋租赁产生纠纷时通过仲裁解决纠纷。《仲裁法》第二十一条，当事人申请仲裁应当符合下列条件: (一)有仲裁协议; (二)有具体的仲裁请求和事实、理由...

·有的承租人在房屋租赁期限内，可能因为一些原因而不能租住在这个
有的承租人在房屋租赁期限内，可能因为一些原因而不能租住在这个地方，但此时又能退租，因此就想将房屋转租出去。但是进行房屋转租是会存在一定法律风险的。那到底房租转租的法律风险有哪些呢？我们一起在下文中进行具体了解。一、房租转租的法律风险有哪些承租人租赁房屋6个月以上的，应与出...

·两限房其实质是商品房，因为其价格低廉，对于低收入群体具有非常
两限房其实质是商品房，因为其价格低廉，对于低收入群体具有非常大的吸引力，两限房十分抢手。故国家对于两限房的申请条件规定的很严格，并且对于享有两限房者的权利也做出了限制。北京平谷两限房可以买卖吗?我们为您整理了相关内容，希望对您有所帮助。一、两限房申请条件。在北京申请两限房...

·受房价上涨的影响，很多人虽然想要购房，但却有心无力，毕竟现在
受房价上涨的影响，很多人虽然想要购房，但却有心无力，毕竟现在我国整体房价都是偏高的。而此时房价自然作为购房者首要看看的因素，但除此之外还需要考虑到其他的一些因素才行，否则就有可能出现问题，损害到自身利益。那么现在买房子考虑哪些因素呢?下文中我们为你做详细解答。一、选房流程是怎...

·房产证借款抵押借条规定是什么？
根据法律规定借款方如何写借条?房产证借款抵押借条规定是需要在欠条上面书写借款人的姓名和借款的原因，借款的金额，借款日期以及担保的状况。借条借款人：姓名____，性别____，民族____，出生年月日______家庭住址:________________身份证号码:_______...

·出租房高空坠物谁来承担赔偿责任？
出租房高空坠物谁来承担赔偿责任？一、出租房高空坠物谁来承担赔偿责任? 出租房高空坠物租客来承担赔偿责任，根据《侵权责任法》第八十五条建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所...

·商品房要是被开发商抵押怎么办
商品房要是被开发商抵押怎么办开发商出售商品房的时候，自然是要保证商品房产权无瑕疵，否则就会对购房者利益造成损害。而现实中由于修建商品房资金周转不开，可能开发商会将一些商品房抵押给银行。那商品房要是被开发商抵押怎么办呢?详细内容请在下文中进行了解吧。一、商品房要是被开发商抵押怎么...