南京海事海商律师
律师热线 13057670467
船员合同船舶合同货物运输货运代理
海上保险海事侵权法律咨询联系方法
首页 >>文章

包轻工工程承包协议一般包括哪些内容

包轻工工程承包协议一般包括哪些内容
  
  包轻工工程承包协议一般包括哪些内容?
  
  发包人: (以下简称甲方)
  
  承包人: (以下简称乙方)
  
  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公理和诚信的原则,经甲乙双方共同协商一致,就支模劳务轻包事项达成以下协议:
  
  1、工程名称:
  
  2、工程地点:
  
  3、承包方式:
  
  4、承包范围:所有一期支模工程(零星五金、伙食由乙方自己负责),严格按支模规范进行作业,达到甲方验收标准。包括生活区卫生,现场安全文明施工和成品保护以及季节性防范、施工措施等项施工。
  
  5、施工工期:从 年 月 日起至 年 月 日交工。
  
  6、施工计价面积:按粘灰面积每平米一层 元计算,二层 元。
  
  7、付款方式:按工程进度付50%,主体封顶后付90%,剩余10%的工程款待沙灰抹完后一次性付清。
  
  8、双方责任:
  
  1)甲方责任:
  
  (1)对乙方施工安全质量和进度严格检查、监督,发现不合格施工限期整改或责令返工停工,如不及时整改造成的一切损失由乙方承担。
  
  (2)保证施工原村料及时供应到现场。
  
  (3)按合同约定给付工程款。
  
  2)乙方责任:
  
  (1)组织充分而技术过硬的支模工人,配备现场技术人员负责协调和现场施工,确保安全文明施工。乙方在施工过程中必须按规范施工,注意安全,无论发生大小事故,均由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任及经济损失和法律责任。
  
  (2)乙方必须听从甲方管理人员的指挥和安排,服从各工种的协调和分配,严格遵守现场施工管理制度,不得与建设单位、管理单位和项目部管理人员发生顶嘴、冲突,对有关技术管理人员提出的整改通知必须按时完成。
  
  (3)严格按规范施工,确保质量和进度,凡因质量、进度、安全文明施工及人为因素造成的罚款由乙方自己承担。在施工途中乙方无故停工或不履行合同进度,延误工期,甲方有权降低合同平米价30%-50%,并中止按进度给付工程款。
  
  (4)乙方必须合理利用原材料,如有浪费现象,视情节甲方将对乙方处以材料款1-3倍的罚款,罚款合同价款中扣除,乙方无条件服从。
  
  (5)在支模过程中如出现对垂直度、平整度有影响高低不平的地方,由乙方自行剃凿处理。
  
  9、合同有效期:自双方签字盖章之日起生效。本合同条款双方必须严格遵守,如有违反合同条约的,由责任方承担一切责任及经济损失。
  
  10、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
  
  甲方签字(盖章):
  
  乙方承包人(盖章):
  
  年 月 日
  
  无论是包轻工还是其他的重大项目工,所有的工程承包协议当中的这些内容其实都是必不可少的。而且,可能还有一些其他的条款需要结合工程项目本身来拟定,比如其中还涉及到关于部分技术的保密义务。发包方和承包方之间所签订的合同是维护和保障双方合作关系的重要法律凭证,一定要谨慎对待。
  
  

·一、电子劳动合同具备法律效力么?
      一、电子劳动合同具备法律效力么?《劳动合同法》第十条规定:“建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。”那所谓的书面劳动合同,是不是必须纸质。其实不然。书面形式包括合同书、信件,也包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文形式,它们都可以有形地表现所载内容,都属于书面形式。...


·劳动争议仲裁裁决遗漏仲裁请求
      劳动争议仲裁裁决遗漏仲裁请求根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定:“人民法院受理劳动争议案件后,当事人可以增加新的诉讼请求。如果新增加的诉讼请求与诉争的劳动争议具有不可分性,应当合并审理;如果新增加的诉讼请求属于独立的劳动,则人民法院应当告知...


·申请劳务仲裁处理
      申请劳务仲裁处理 (一)申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请,并按照被申请人人数提交副本。仲裁申请书应当载明下列事项: 1、劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位、住所、通讯地址和联系电话,用人单位的名称、住所、通讯地址、联系电话和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务; 2...


·根据我国法律规定工伤伤残鉴定去哪里做?
      在当代社会,五六年是身边的朋友还是关系比较疏远的亲戚,都存在着发生工伤的情况,毕竟由于一些工作的性质导致工作危险性大,因此发生工伤的概率就大大加强了。工伤伤残鉴定很多人对此并不了解,比如说根据我国法律规定工伤伤残鉴定去哪里做?那么,接下来我们将为您详细的解释一下这个问题。 一、...


·劳动关系存续期间中间未签劳动合同的风险有哪些?
      劳动关系存续期间中间未签劳动合同的风险有哪些? 一、劳动关系存续期间中间未签劳动合同的风险有哪些? 1、 支付双倍工资。《劳动合同法》第八十二条规定:“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。” 2、 无法约定劳动...


·劳动仲裁时效是否可以中断
      可以,因当事人一方向对方当事人主张权利,或者向有关部门请求权利救济,或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起,仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由,当事人不能规定的仲裁时效期间申请仲裁的,仲裁时效中止。《劳动仲裁调解法》第27条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。...


·法律规定劳务分包有几种形式
      法律规定劳务分包有几种形式 一、劳务分包有几种形式 第一种形式 自带劳务承包。指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长,劳务人员原则上由工长招募,人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理,工资由企业监督工长发放或由工长编制工资发放表由企业直接发放。 在该形式中,公司将...


·建筑工程材料管理怎样进行?
      建筑工程材料管理怎样进行? 一、材料的采购管理 1、确定采购计划 项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求;采购信息,包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求;检验方式和标准;供应方资质审查要求;...


·一、简易解除劳动合同书需要包含什么内容?
      一、简易解除劳动合同书需要包含什么内容? 简易解除劳动合同书需要包含的内容有:用人单位以及劳动者双方的基本信息;甲方需要向乙方支付的赔偿金项目以及金额;赔偿金支付的约定时间;离职手续以及社保公积金的转移手续办理;对于违约情况的说明;对于法律纠纷进行说明;落款等内容。 二、...


·劳动仲裁公司不执行怎么办
      劳动仲裁公司不执行可以携带生效的裁决书到当地人民法院申请强制执行。首先,需要写一份强制执行申请书、提供身份证复印件、裁决书或判决书的复印件及对方的资产情况。只有法院执行庭有强制执行的权力;仲裁裁决书或法院判决书生效后,可以向法院执行庭申请强制执行;执行费可以由对方承担(个别地区要...


·劳动合同无固定期限是什么意思
      劳动合同无固定期限是什么意思 无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。由于缺乏对无固定期限劳动合同制度的正确认识,不少人认为无固定期限劳动合同是“铁饭碗”、“终身制”,认为无固定期限劳动合同一经签订就不能解除。因此,很多劳动者把无固定期限劳动合同视为...


船员合同船舶合同货物运输货运代理
海上保险海事侵权法律咨询联系方法

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京海事海商律师