地板购销合同范本怎么写？

地板购销合同范本怎么写？地板购销合同
  甲方（买方）____________________
  乙方（卖方）____________________
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
   第一条品名、数量、价格
  产品类型品名或型号规格（mm）等级数量（㎡）单价（元/㎡）金额（元）
   第二条安装
  一、甲方选择由乙方安装的，安装方式为________________，安装期限为_____________________.
  二、安装数量__________㎡，安装单价_________元/㎡，安装费用_________元（安装完毕后双方按地板实际用量多退少补）
  三、安装所含辅料________________________
   第三条质量标准
  本合同质量标准按以下第______种方式执行：
  一、现行国家标准。
  二、其他：____________________________
   第四条合同价款
  本合同总价款为人民币_________元，其中地板价款为人民币________元，安装费用为人民币________元。
   第五条支付方式
  本合同价款按以下第______种方式支付：
  一、定金、余款
  1、定金：签署本合同时，甲方即向乙方支付定金人民币_________元。
  2、余款：甲方于____年____月____日前向乙方付清余款，计人民币_________元。
  二、其他：____________________________
   第六条交付
  本合同所购地板按以下第_____种方式交付：
  一、乙方于____年___月___日将地板送至甲方指定地点_____________________________________.
  二、甲方于____年___月___日至乙方指定地点_____________________________________自提地板。
  三、其他：_________________________________
   第七条验收
  一、甲方应对地板名称、产地、包装、使用说明书、产品合格证、商标或品牌、型号、规格、等级、数量等进行验收。
  二、甲方选择由乙方安装的，按国家现行安装标准进行验收。
   第八条退货与保修
  一、未拆除包装且完好的整包地板可在安装完毕后_____日内按原价办理退货手续。
  二、已拆除包装且完好的零散地板，按_______________处理。
  三、已损坏地板不予办理退货手续。
  四、地板由乙方安装的，安装完毕后剩余整片地板按原价办理退货手续。
  五、退货地点：_________________________
  六、地板安装完毕后，乙方应向甲方提供产品质量保修卡和发票。
  七、保修期限为_____年。
   第九条违约责任
  一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期支付部分价款的 %向乙方支付违约金。
  二、乙方逾期交付的，每逾期一日，按照本合同总价款的 %向对方支付违约金。
  三、地板产品质量不符合本合同约定，乙方应当无偿返工或更换，因返工或更换造成逾期完工的，乙方应承担违约责任。经乙方返工或更换后，仍未达到约定的质量标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
  四、因甲方原因造成乙方延期交货、安装的，交货、安装完工日顺延，由此造成乙方损失的，甲方应当赔偿。
  五、其他违约责任___________________________
   第十条其他约定
  ____________________________________
   第十一条争议解决
  双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）
   第十二条附则
  本合同一式份，甲乙双方各执份，经双方签字或盖章后生效。
  甲方（买方）　　　　乙方（买方）
  联系电话　　　　联系电话
  签订时间　　　　签订时间
  合同是买卖双方维护合法权益的重要凭证，我们在选购地板的时候，一定要认真阅读合同条款，写清地板品名、数量、价格、安装时间等信息，明确经销商的责任和纠纷处理方式。以上我们提供的这篇地板购销合同范本，

·回迁房就是开发商征收土地时，赔给回迁民的房子;商品房就是由开
回迁房就是开发商征收土地时，赔给回迁民的房子;商品房就是由开发商自己出售的房子。每一个楼盘基本都有回迁房，而市面上也存在买卖回迁房的情况，不得不说购买回迁房会存在一定的风险，那到底买回迁房有什么风险呢?下文中我们为你做详细解答。一、回迁房与商品房的区别 1、在房价款方面，商...

·自从刑法修订案八将醉驾列为危险驾驶罪后，各地都对醉驾行为加大
自从刑法修订案八将醉驾列为危险驾驶罪后，各地都对醉驾行为加大了查处力度，东莞每年都会查处一些醉驾案件。检察院发起公诉后，法院会根据醉驾程度、社会危害等做成判决，通常是1到6个月的拘役。那么，东莞醉驾1到6个月拘役的处罚标准是什么?下面我们来看看我们是怎么说的。一、东莞醉驾1到...

·异地分公司注册流程是怎样的
异地分公司注册流程是怎样的分公司是指在业务、资金、人事等方面受本公司管辖而不具有法人资格的分支机构。分公司属于分支机构，在法律上、经济上没有独立性，仅仅是总公司的附属机构。分公司没有自己的名称、章程，没有自己的财产，并以总公司的资产对分公司的债务承担法律责任。分公司是指一个公司...

·有关耕地保护的政策有哪些
有关耕地保护的政策有哪些一、有关耕地保护的政策有哪些？ 1、土地用途管制《土地管理法》第四条第一款规定：“国家实行土地用途管制制度。”该条第二款规定：“国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地...

·移送异地管辖批准逮捕的时间是多久？
一、移送异地管辖批准逮捕的时间是多久?一般需要一个月左右，但如果犯罪严重的则需要延长相关时间，《民事诉讼法》第一百二十七条，“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院;...

·开封市征地补偿标准是什么？
开封市征地补偿标准是什么？众所周知，很多农民或者城镇居民是靠自己的一块儿土地来进行生存。而有时候为了城镇和农村的经济发展而占用了这部分人的用地，就会给这部分人的经济上带来巨大的创伤，而征地补偿就是为了来弥补经济上的损失，那开封市征地补偿标准是什么？下面就详细介绍。一、开封市区征地...

·草溪河水库征地补偿项目有哪些？
随着国家的改革开放进程的推进，我国的城市化道路的推进非常的迅猛，大量的基础设施的建设，从而引发了很多的征地及拆迁的问题。草溪河水库征地补偿项目有哪些?这个包括土地的赔偿和上面的附属物、安置补助等的赔偿等项目。这些赔偿主要是为了满足失地农民的基本生活和未来的工作问题。今天我们带您了...

·关于对征地补偿不满怎么办？
征地有补偿这个都知道，国家根据相关的数据，对补偿的金额标准作出了规定。那么关于对征地补偿不满怎么办?征地不满的千万不要聚众闹事，应该利用法律的方法来处理，可以寻找律师帮助，也可以要求政府帮忙。一、对征地补偿不满怎么办当对安置补偿方式不满意时，不能聚众闹事，应该理性地...

·土地征地补偿给谁
土地征地补偿给谁现在为了支持大型工程的建设来便利人民的生活，政府向人民征地在生活中变成了很普遍的现象。但是，就我们所知，我国实行的是土地公有制，像农村的土地其实是由农村的生产社队长根据每家人口进行划分的，所以严格意义上我们享有的土地并不是自己的，而是集体的。其实，土地征地补偿给谁...

·征地补偿新标准汝州在补偿中包括什么?
征地补偿新标准汝州在补偿中包括什么?对于一个城市来说，城市是否能够得到好的发展与城市的建设有关。而为了城市能够更多的建设往往都会拆除旧建，在原有的土地上进行重建，而这时不能避免的就是对土地持有者的补偿，但是关于补偿每个城市都有属于自己的标准，其中征地补偿新标准汝州在补偿中包括什么...