建筑工程施工合同范本是怎样的

建筑工程施工合同范本是怎样的建筑工程施工合同范本
  发包方：________________
  承包方：________________
  签约时间：签约地点：
  为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
  一、工程名称：____________
  二、建筑面积(工程形式)：____________
  三、施工地点：________________
  四、工期：
  1、开工：____年__月__日;
  2、竣工：____年__月__日;
  3、合同工期总共历时____天。
  五、承包形式：________
  六、工程质量标准：________
  七、工程价款：共计人民币元。
  八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
  九、质保期：____年。
  十、双方的责任义务
  1、发包方的责任义务
  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
  ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
  ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
  2、承包方的责任义务
  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;
  ②如期完成施工任务;
  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
  ④负责发包方提供料物及设备的保护;
  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;
  ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
  十一、其他
  1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
  2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
  3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
  发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：
  综上所述，建筑工程施工合同范本，主要是为了保证施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，对相关的施工的内容进行规定和约束。合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力

·东莞大旗劳务公司法人代表是什么?
东莞大旗劳务公司法人代表是什么？我们知道任何一家企业公司都要有主要负责人，一般就是公司的董事长或者总经理，在法律上叫做法人，对公司的发展有着很重要的导向作用，通常会直接影响公司的发展方向，因此对法人的职权以及义务有着严格的规定和说明，那东莞大旗劳务公司法人代表是什么？下面就详细介...

·犯罪分子拘役刑满还有工作吗？
犯罪分子拘役刑满还有工作吗?被拘役刑满后一般是没有工作的，但部分私人单位在拘役后是并不会开除处理，具体情况结合实际而定。服刑期满后如原单位接收并安排工作，其工资待遇按新录用人员的工资办法处理，其工资待遇根据新任职务、新任岗位按不高于同等条件人员重新确定。服刑期满后如被原单位辞退则...

·员工休工伤假算不算满勤一、员工休工伤假算不算满勤?
员工休工伤假算不算满勤一、员工休工伤假算不算满勤? 休工伤假算满勤，员工工伤停工留薪期间，员工的工资福利保持不变由单位支付。《工伤保险条例》第三十三条：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支...

·订立施工合同应具备哪些条件
订立施工合同应具备哪些条件一、订立施工合同应具备哪些条件 (1)初步设计已经批准; (2)项目已列入年度建设计划; (3)有能够满足施工需要的设计文件、技术资料; (4)建设资金与主要设备来源已基本落实; (5)招投标的工程中标通知书已下达。二、施工合同无效的法...

·建筑工程合同争议的解决方式有哪些
建筑工程合同争议的解决方式有哪些?找专长律师：医疗纠纷律师 ? ? ? ? ? ?知识产权律师 ? ? ? ? ? ?刑事辩护律师 ? ? ? ? ? ?土地房产律师 ? ? ? ? ? ?公司经营律师建筑工程是个庞大而又复杂的工程，签订合同时或者在执行合同时通常就会遇到很多的争...

·公司不给工资怎么办，公司不发工资有什么法律责任
一、公司不给工资怎么办根据《劳动合同法》第38条及第47条的规定，企业未及时足额向劳动者支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同并要求企业按照法律规定向其支付解除合同的经济补偿金。除此之外，根据上文中关于企业法律责任的阐述，劳动者还可在企业克扣或者无故拖欠劳动者工资时要求企业加发相...

·合伙企业中,可以用劳务作为出资吗
合伙企业中,可以用劳务作为出资吗(一)普通合伙人的出资合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，也可以用劳务出资。合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估。合伙...

·工伤鉴定补偿标准是怎么规定的？
工伤鉴定是指员工在被确认为工伤之后，由劳动鉴定委员会进行的，对工伤员工身体损伤程度的鉴定。工伤鉴定一共可分为十个等级，等级不同，所获得的工伤补偿标准是不同的。那工伤鉴定补偿标准2017年是怎么规定的?我们将在下文中为您详细说明。一、医疗费 1、要求：治疗工伤所需费用符合工...

·入职两天也没有签劳动合同是否合法？
劳动者属于弱势群体中的一类，为了保护自己的合法权益，在入职前需要与用人单位谈好薪资报酬以及其他的福利待遇，若用人单位没有谈到是否签订劳动合同时，劳动者应该主动询问。入职两天也没有签劳动合同是否合法?现在就来一起了解下吧。一、入职多久需要签合同? (一)根据《劳动合同法》 ...

·劳动争议申请仲裁时效是多久
劳动争议申请仲裁时效是多久？一、申请劳动仲裁的程序是什么？当事人申请劳动争议仲裁，当事人应当亲自或者书面委托代理人到有管辖权的仲裁委书面申请，按照申请书上的要求填写后递交给仲裁工作人员，然后等待是否受理的通知。 (一)发生劳动争议的劳动者和用人单位为劳动争议仲裁案件的双方当...

·施工合同变更后所具有的违约责任的承担方式是哪些
施工合同变更后所具有的违约责任的承担方式是哪些一、合同的违约和违约行为的分类建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，包括勘察、设计、施工合同。勘察、设计、施工单位一方为承包人，建设单位一方为发包人。建设工程合同是承发包双方在平等自愿基础上订立的明确权利义...