房屋买卖补充协议书怎么写？

对于首次购买房屋每个人都存有很多疑虑的，尤其是在成功购房并签订协议之后就怕开发商突然说要和购房的我们签一个房屋买卖合同的补充协议，那么这时候我们就得更加的关注对于房屋买卖补充协议书怎么写这个问题，不是任何一条开发商提出的协议都是我们在购房的过程中必须签署的。
  甲方(出卖方)：
  乙方(买受方)：
   一、成交价格
  甲乙双方同意，交易房屋价款及家具家电、装饰装修及配套设施作价两者总计为人民币(大写) 元整，此价格为甲方净得价，不含税。
   二、关于房屋教育具体事宜的约定
  1、定金：乙方于月日向甲方支付定金人民币(大写)元整。
  2、首付款：乙方于请约定支付时间或条件)将首付款人民(大写) 元整[该金额口包含口不包含乙方已支付的全部定金人民币(大写) 元整以口自行支付/口资金托管口资金监管的方式支付甲方。
  3、物业交割：甲方双方应当在
  交割手续，丙方陪同。甲乙双方一致同意，乙方从本协议约定的购房款中留存人民币(大写) 元整作为物业交割保证金，该保证金应于甲乙双方办理物业交割当日，由乙方支付给甲方。
   三、税费的承担
  甲乙双方同意，本交易涉及的水费全部由方承担，并直接向主管机关交纳。
   四、违约责任
  1、甲乙双方任何一方逾期旅行本补充协议约定义务的，每逾期一日，违约方应按日计算想守约方支付房屋总价款万分之五的违约金。
  2、甲方若出现下列情形之一的，甲方构成根本违约，且一方有权以书面通知的方式解除房屋买卖合同。
  (1)甲方提供的该房屋所有权证的，原购房合同等相关产权证明手续不真是、不完整、无效，导致一方无法取得房屋所有权的;
  (2)该房屋被查封或限制转让，导致一方无法取得所有权的;
  (3)逾期履行本补充协议第二条云顶的义务超过十五日的;
  (4)拒绝将该房屋出售给乙或者擅自提高房屋交易价格的;
  (5)将该房屋出售给第三方的。
  甲方出现上述根本违约情形之一的，甲方应在违约行为发生之日起十五日内，以相当于该房屋总价款的20%向乙方支付违约金;丙方胡搜去乙方的所有费用不予退还，由甲方直接赔付乙方。
  3、乙方若出现下列情形之一的，乙方构成根本违约，且甲方有权以书面通知的方式解除房屋买卖合同：
  (1)提供的证件等购房所需的自理不完整、不真实或无效，导致无法办理房屋所有权转移登陆手续的;
  (2)拒绝购买该房屋的;
  (3)逾期履行本补充协议第二条约定的义务超过十五日的。
  乙方出现上述根本违约情形之一的，乙方应在违约行为发生之日起十五日内，以相当于该房屋总价款的20%向甲方支付违约金;乙方向甲方已支付的全部款项冲抵违约金，多退少补;丙方收取乙方的费用不予退还。
   五、其他
  1、在甲乙双方各自提供的证件等资料真实有效、并积极配合的前提下，丙方按照国家政策规定协助双方完成交易。
  2、本协议一式三份，甲乙丙三方各持一份，具有同等法律效力。如本协议与《买卖合同》、《居间服务合同》、过户、按揭代理合同》约定不一致的，均以本协议为准。
  以下附属设施随房屋一并转移并交付给乙方：
  (1)装修包括：
  (2)家具包括：
  (3)家电包括：
   全部款项并支付乙方总房款50%的违约金。
   部款项，并收取总房款50%违约金。
  通过仔细阅读以上材料，可以大概了解到房屋买卖补充协议书怎么写这个问题，当我们买房子的时候签订的合同要盖有开发商印章，同时，口头承诺也要写入补充协议中，避免过后商家不承认，我们自己无法维权，就会陷入很多麻烦当中。虽然是补充协议，但也是很重要的，不要有反正房子也住了这种心理而给自己留下被坑的理由。

·一、二手房买卖中一方延迟履行合同怎么办?
一、二手房买卖中一方延迟履行合同怎么办?买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。依据法律规定，作为房屋买卖合同的双方，应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担...

·在城市房子没有房产证能卖吗
在城市房子没有房产证能卖吗一、在城市房子没有房产证能卖吗? 没有房产证的房子不能卖，因为无法过户。《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十八条下列房地产，不得转让： (一)以出让方式取得土地使用权的，不符合本法第三十九条规定的条件的; (二)司法机关和行政机关...

·申请购买自住型商品房需要什么材料?
申请购买自住型商品房需要什么材料? 一、申请自住型商品房需要的材料明细 1、本市户籍居民家庭提交申请核验人及家庭成员身份证（必须为二代身份证）、婚姻证明（结婚证、离婚证、法院调解书或法院判决书）、户口本的原件和复印件；驻京部队现役军人和现役武警家庭还应提供军（警）身份证件原件和...

·应该如何签房屋租赁合同
租房时，都会签订房屋租赁合同，大多数情况下，都是中介公司提供的合同模板，然而，我们有没有想过应该如何签房屋租赁合同呢？如果租的房子有家具坏了，门窗坏了，怎么办呢？租得房子有问题该怎么办呢？看看本文您就知道了。一、应该如何签房屋租赁合同我们在签订房屋租赁合同时，需要注意的有...

·怎样理解房产顺位抵押
怎样理解房产顺位抵押一、怎样理解房产顺位抵押抵押权顺位(顺位抵押)，又称抵押权顺序、次序或者位序，指就同一抵押物设定数个抵押权时，各个抵押权人优先受偿的先后顺序，即同一抵押物上数个抵押权之间的关系。王利明教授在《物权法研究》一书中认为抵押权顺位的意义在于在同一标的物上设定有多重...

·农村房屋租赁协议书范本
现如今，不仅城镇居民会将自己空闲的房屋出租给他人，就连农村中一些居民也会从自家修建的房屋中，选择一些闲置的房屋出租给有需要的人。当然，此时也是要签订一份租房协议的。下面我们为您带来农村房屋租赁协议书范本一份，供你参考。农村房屋租赁协议书范本出租方(以下简称甲方)：____...

·房屋抵押要注意怎么办理
现实生活中，很多人认为办理房屋抵押只要签订了合同就万事大吉了。其实，签订了抵押合同并不等于就取得了房屋抵押权。按照我国《民法典》的规定，只有办理了房屋抵押登记，房屋抵押权才真正成立。那么什么是房屋抵押登记，房屋抵押要注意怎么办理？本文马上为你做详细解答。一、什么是房屋抵押登记...

·房产加名的规定具体是怎样的
房产加名的规定具体是怎样的结婚是每个人一生中非常重要的一件事，而房子是现在很多人结婚都看中的东西，一些女方在结婚时会要求男方在房产证上添加上自己的名字，因此引发许多纠纷。那么，针对新婚姻法房产加名这一问题，我们整理了房产的新规定。一、房产加名的规定具体是怎样的？在国内许多城镇，都...

·房产继承诉讼费怎么收？
房产继承诉讼费怎么收？一、房产继承诉讼费怎么收? 诉讼承继的诉讼费和一般的财产案件收费是一样的，都是按争议财产标的金额来计算的。如果是简易程序，减半收取诉讼费用。财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳： 1、不超过1万元的，每件交纳50元; 2、超...

·遇到一房二卖如何维权
有些开发商或者房主为了从房屋买卖中获得巨额利益，会有一房二卖的行为。一房二卖的行为势必会对购房者造成或多或少的损失，那么如果买房遇到一房二卖如何维权呢？我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、遇到一房二卖如何维权 (一)发生一房二卖两份合同的效力 1、两份合同均未办...

·房屋租赁合同到期后，出现了装修纠纷应该如何解决呢?
房屋租赁合同到期后，出现了装修纠纷应该如何解决呢?双方到底谁需要负责任?针对这个问题，本站我们整理了相关的资料，对此问题进行解答。那么，我们将在下文对“租赁合同到期存在纠纷，装修纠纷怎么处理?”这一问题进行详细解答。一、关于房屋租赁合同期满后的装修费用处理问题： 1、根...