强电工程承包合同范本是怎样的
强电工程承包合同范本是怎样的？
电力工程是住宅小区重要的配套工程，需要具备资质的施工企业完成。一般来说，工程发包人将其承包出去的话，要和施工企业签署一份合同，这样即便是今后发生纠纷，双方也有解决的依据。那么强电工程承包合同范本是怎样的？下面我们通过一篇范文告诉您。
强电工程承包合同
甲方(建设单位)：
联系人： 联系电话：
乙方(施工单位)：
联系人： 联系电话：
工程(以下简称本工程)，于 年 月 日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。
一、工程内容和承建范围
1、工程名称： 工程;
2、工程地址：
3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等;
4、承建范围： 红线范围内强电系统设备及安装工程。
5、安装数量(暂定)：本项目内有总平方数为： 平方。
6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。
二、质量要求
1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程质量达到优良。
三、工期要求：
1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。
2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理
完所有相关手续后交付使用。
四、合同价格及付款方式
1、乙方的工程款项及付款方式：
合同总价为：人民币 正(￥： 元)。
（1）工程费的单价： 元/平方米。
以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
（2）付款方式：签订合同之日起 日内甲方付总工程款的 %;
2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %;
3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的 %。
甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。
五、甲、乙双方责任
1、甲方责任
（1）甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗
埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通;
（2）向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线、平面图等相关资料;
（3）提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所;
（4）协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系;
（5）有权对工程的安装质量进行监督;及时进行增减工程量的签证;
（6）组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本
合同第四款第⑵条给乙方付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。
2、乙方责任
（1）严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视网络工程
的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可;
（2）属于施工质量问题返工费由乙方负责;由于乙方原因造成的返工费用、工期损失和甲乙经济损失等由乙方负责。
（3）本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求;
（4）服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助;
（5）服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成;
六、违约责任
1、合同三方任何一方不能履行或不能全面履行合同条款(不可抗力除外)，均属违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。
2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版，即不符合合同要求，乙方应向甲方承担合同总价款的30%的违约赔偿责任，同时乙方应无条件更换，否则，甲方有权拒绝在竣工验收证书上签字，并拒绝支付工程款，由此造成的一切损失由乙方负责。
3、如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟延一天，乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。但因甲方不及时配合乙方解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的，乙方无需承担本款的延迟违约责任。
七、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向宝安区人民法院提起诉讼。
八、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。
九、本合同共四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
里面详细罗列了强电工程概况。工程的质量要求、工程期限、工程款支付方式及双方责任等。强电工程对施工要求难道高，因此在合同中要写清验收标准。并且合同要经过双方签字，盖章，这样才具备法律效力。
·《工伤保险条例》
《工伤保险条例》
第二十六条 申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最终结论。
二、行政复...
·退休人员返聘算不算工伤
退休人员返聘算不算工伤?退休返聘工作中受伤不能认定工伤。已经退休的职工，不具有法定劳动者资格，用人单位聘用的 ，不是劳动关系，不受劳动法规调整，不能进行工伤认定。《民法典》（自2021年1月1日起施行）第一千一百九十二条，个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由...
·工伤赔付时间是多久？
工伤赔付时间是多久？一、2013年后工伤赔偿标准
《工伤保险条例》第三十九条 职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金：
1、丧葬补助金：为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。
2、供养亲属抚恤金：按照职工本人工资的一定比...
·企业拆迁职工如何补偿？
企业拆迁职工如何补偿？ 新劳动法企业拆迁对员工补偿如何规定的
单位应当按照劳动者在该单位的已工作年限支付经济补偿金，每满一年补偿一个月工资，不满半年补偿半个月工资，满半年不满一年补偿一个月工资。
劳动合同法：
第四十条 有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动...
·建筑工程合同应当采用什么形式
建筑工程合同应当采用什么形式 一、建设工程合同的概念
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。
二、建设工程合同应当采用书面形式的合同
根据《民法典》的规定建设工程合同应当采用书面形式的合同。
（一）主要理由...
·《劳动合同法》九十八条的主要内容有哪些?
《劳动合同法》九十八条的主要内容有哪些?
1、立法宗旨非常明确，保护劳动者的权益。
《劳动合同法》突出了以下内容：一是立法宗旨非常明确，就是为了保护劳动者的合法权益，强化劳动关系，构建和发展和谐稳定的劳动关系;二是解决目前比较突出的用人单位与劳动者不订立劳动合同的问题;三是解...
·劳动争议仲裁时效和社保有什么联系影响？
劳动争议仲裁时效和社保有什么联系影响？ 一、劳动争议时效定义及规定
劳动争议时效是指劳动权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，权利人将失去胜诉权利。关于社会保险费缴纳引发的争议，是否有时效限制，实践中一直看法不一。《劳动争议调解仲裁法》第27条第1...
·通化市机关公务员工伤待遇项目有哪些?
通化市机关公务员工伤待遇项目有哪些?根据国务院《工伤保险条例》的规定，工伤保险待遇项目和标准如下：(一) 治(医)疗费。治疗工伤所需费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。(二) 住院伙食补助费。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙...
·国家对于一项建筑工程完工的检验工作非常重要，因为它有可能联系
国家对于一项建筑工程完工的检验工作非常重要，因为它有可能联系到众多平民的生命财产安全，所以制定了相关的验收标准进行统一验收，如果验收质量不合格的情况将不会允许被投入使用，那么建设工程质量验收标准是怎样的呢？通过我们收集的以下资料为您解答。
一、建设工程质量验收标准是怎样的？
...
·劳动合同签订后没给我是否合法
劳动合同签订后没给我是否合法
一、劳动合同签订后没给我是否合法?
不合法，根据《中华人民共和国劳动合同法》第十六条规定，劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
如果发生纠纷以后，用人...
·劳动争议仲裁后要去哪里起诉？
按规定，如果对于非一裁终局的劳动仲裁的裁决不服，双方应当从收到裁决书之日起15日内向仲裁委所在地基层法院起诉。期满不起诉的，将会导致仲裁裁决发生效力，双方要积极履行裁决书。
如果对一裁终局的劳动仲裁裁决不服，包括以下两种情况：
1、追索劳动报酬、工伤医疗费、经...
