房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的？

房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的？

  房屋拆迁在实践中较为常见，房屋拆迁工程需要由具有相关资质的施工单位来进行，为了保障?房屋拆除的质量，施工单位会与发包方签订一份房屋拆迁合同。许多人对于房屋拆迁合同怎么写不太了解，我们整理了一篇房屋拆迁合同的范文，希望您可以通过以下范文了解相关内容。

  房屋拆除合同范文

  发包方：

  承包方：

  依照建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关施工事项，达成如下协议：

  第一条：工程概况

  一、工程名称：海事局烟台航标处原有设备房拆除工程工程地点：海事局烟台航标处院内工程内容：地面原建筑物、原建筑物地下外墙毛石基础的拆除及所有拆除废料外运，处置等。

  二、施工中拆下的各类废旧材料经甲乙双方认价后，由乙方处理，且在决算中扣除。

  第二条：工程日期

  开工日期：年6月 4日竣工日期：年6月 6日合同工期总日历天数 3 天

  第三条：工程价款及结算方式

  工程总造价约(人民币大写)：

  第四条：甲乙双方工作职责

  一、甲方责任：

  1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工范围内地下管线等有关方面的施工技术交底，并交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

  2、负责拟拆除房屋的断水、断电、断通讯等工作。

  3、配合乙方做好各方面的协调工作。

  4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。

  5、负责对拆除完毕的工程进行验收。

  二、乙方责任：

  1、按甲方的要求按时进入拆迁场地，保证工期的顺利完成。

  2、负责对本协议所列的拆除范围内建筑物及附属物的拆除，清运，清扫等工作。

  3、因乙方原因造成的事故，行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。

  4、在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。

  第五条：违约责任

  1、违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

  第六条：安全施工

  1、乙方按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成的事故及因此而发生的费用。

  2、乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段施工前，甲方需安排专业人员配合。

  第七条：争议

  甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。

  本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

  甲方：乙方：

  法定代表人：法定代表人：

  合同签订时间：

  相信您通过以上文章的内容，对房屋拆迁合同怎么写都已经了解了。房屋拆迁最应该注意的是安全问题，因此，拆迁队伍在施工时要做好安全措施，保证施工顺利进行。一份房屋拆迁合同中应包括拆迁工程地点，拆除工期以及工程价款及如何结算等事项，对各方面的事项规定得越详细，就越可以有效避免后续产生法律纠纷。

·常见的房屋质量问题包括哪些
购房的时候除了要对房屋的位置、朝向等作出考虑外，就是要严格的验收房屋的质量了。一旦发现问题要么不购买要么要求卖方进行修缮。那实践中，比较常见的房屋质量问题有哪些呢？我们一起在下文中进行了解吧。一、常见的房屋质量问题有哪些根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用...

·房子如何立遗嘱给孙辈？
房子如何立遗嘱给孙辈?可以立遗嘱给孙辈，但要满足遗嘱的相关构成要件，必须在遗嘱有效的情况下才可以人具备法律效力，根据《民法典》第一千一百三十三条规定：公民可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产，并可以指定遗嘱执行人。公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人的一人或者数人继承。公民可以...

·企业改制后房产是属于转移登记还是变更登记？
企业改制后房产是属于转移登记还是变更登记？在改革开放之后，企业进行改制的现象在我国市场上是十分常见的，由于企业在存续期间，与多方都建立了债权债务关系，为了保护多方的经济利益，需要进行资产评估，偿还债务，追回债权，房产属于企业的固有资产，故而随着企业的改制，也是需要将房产进行变...

·按揭贷款房产离婚时属于谁
按揭贷款房产离婚时属于谁一、按揭贷款房产离婚时属于谁 ? 《中华人民共和国婚姻法》第17条规定：“夫妻在存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有：(一)工资、奖金;(二)生产、经营的收益;(三)知识产权的收益;(四)继承或赠与所得的财产，但本法第18条第3项规定的除外;(五...

·哪些农村房屋买卖合同无效
农村房屋的买卖受到较严格的限制，一般仅限于经集体经济组织允许后，农村房屋可在集体经济组织内部买卖，不允许城市的单位和个人到农村购地建房或直接购房，否则该买卖行为可能无效。那么，究竟哪些农村房屋买卖合同无效呢？我们一起在下文中进行了解。一、哪些农村房屋买卖合同无效 1、产分离出卖...

·老公买二套房办假离婚蕴藏哪些风险？
现在很多大城市为调控房价，都对商品房买卖进行了限购。不少家庭达不到二套房购买条件，于是就有人打起了歪脑筋，通过假离婚的方式拿到购房资格，等买好房后再复婚。最近，有一些人向我们咨询，老公买二套房办假离婚蕴藏哪些风险？下面我们听听我们是怎么说的。一、假离婚的成因有哪些？中国式假离...

·房子没过户但有法院判决能证明产权归属吗
房子没过户但有法院判决能证明产权归属吗一、房子没过户但有法院判决能证明产权归属吗? 房子没过户有法院判决也不能证明产权归属，房屋的权属以房管部门的登记为准，并不以法院的判决书为准，未经登记，不发生效力。因而，应当及时办理过户登记手续。《中华人民共和国物权法》第九条不...

·协议离婚房产要不要公证?怎样公正?
房产算是每一个人的重要财产，房子的问题也不容小觑。当夫妻双方因为各种原因不能维持夫妻生活，协议离婚房产要不要公证这个问题相信也困扰了很多人，我们今天就对协议离婚房产要不要公证以及公正的内容整理了以下内容，希望对您有帮助。一、协议离婚房产要不要进行公证法律上不需要，生活中视情况...

·贷款买房要给多少首付
在按揭贷款买房的情况下，需要购房者自己支付首付款，剩余的房款才能向银行方面申请按揭贷款。其中就涉及这样一个问题：贷款买房要给多少首付呢？给的首付越多意味着向银行贷款的数额越少。下面我们为你做详细解答。一、贷款买房要给多少首付贷款买房有很多种，有公积金贷款和商业贷款。各个城...

·购买商品房有什么流程
购买商品房有什么流程一、购买商品房有什么流程 (1)签订认购书，并按开发商要求交纳定金或预付款; (2)签订商品房买卖契约，按契约约定交付房价款; (3)办理商品房抵押贷款的，应与银行签订《个人住房贷款借款合同》; (4)买卖双方到市房屋土地管理局办理登记备案; (5)购房者...

·购房者签完了网签接着去备案吗？
购房者签完了网签接着去备案吗？一、购房者签完了网签接着去备案吗？是的；但网签后是不可以马上备案的，通常要等一个星期左右才行。一般来说，备案信息会在备案的二十四小时后，公布于房地产市场信息网。购房人可凭合同备案号、身份证号到网上验证备案的结果和相关内容。二、网签和备案有...