一般工程在结束交付使用之前，双方为了保障自身的利益，都会对建

一般工程在结束交付使用之前，双方为了保障自身的利益，都会对建设工程治疗进行一个质量评测，检验是否达标，工程质量问题也涉及到人的生命财产安全的问题，所以不论是施工方还是委托方都应该对建设工程质量检测规范2017年的规定有一个充分的了解。


  建设工程质量检测管理办法

  第一条为了加强对建设工程质量检测的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，制定本办法。

  第二条申请从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构资质，实施对建设工程质量检测活动的监督管理，应当遵守本办法。

  本办法所称建设工程质量检测（以下简称质量检测），是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

  第三条国务院建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理，并负责制定检测机构资质标准。

  省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。

  市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。

  第四条检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构从事本办法附件一规定的质量检测业务，应当依据本办法取得相应的资质证书。

  检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构资质标准由附件二规定。

  检测机构未取得相应的资质证书，不得承担本办法规定的质量检测业务。

  第五条申请检测资质的机构应当向省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提交下列申请材料：

  （一）《检测机构资质申请表》一式三份；

  （二）工商营业执照原件及复印件；

  （三）与所申请检测资质范围相对应的计量认证证书原件及复印件；

  （四）主要检测仪器、设备清单；

  （五）技术人员的职称证书、身份证和社会保险合同的原件及复印件；

  （六）检测机构管理制度及质量控制措施。

  《检测机构资质申请表》由国务院建设主管部门制定式样。

  第六条省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门在收到申请人的申请材料后，应当即时作出是否受理的决定，并向申请人出具书面凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

  省、自治区、直辖市建设主管部门受理资质申请后，应当对申报材料进行审查，自受理之日起20个工作日内审批完毕并作出书面决定。对符合资质标准的，自作出决定之日起10个工作日内颁发《检测机构资质证书》，并报国务院建设主管部门备案。

  第七条《检测机构资质证书》应当注明检测业务范围，分为正本和副本，由国务院建设主管部门制定式样，正、副本具有同等法律效力。

  第八条检测机构资质证书有效期为3年。资质证书有效期满需要延期的，检测机构应当在资质证书有效期满30个工作日前申请办理延期手续。

  检测机构在资质证书有效期内没有下列行为的，资质证书有效期届满时，经原审批机关同意，不再审查，资质证书有效期延期3年，由原审批机关在其资质证书副本上加盖延期专用章；检测机构在资质证书有效期内有下列行为之一的，原审批机关不予延期：

  （一）超出资质范围从事检测活动的；

  （二）转包检测业务的；

  （三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的；

  （四）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的；

  （五）伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的。

  第九条检测机构取得检测机构资质后，不再符合相应资质标准的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门根据利害关系人的请求或者依据职权，可以责令其限期改正；逾期不改的，可以撤回相应的资质证书。

  第十条任何单位和个人不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。

  第十一条检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人，应当在3个月内到原审批机关办理变更手续。

  第十二条本办法规定的质量检测业务，由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同。

  检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

  第十三条质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，应当对试样的真实性负责。

  第十四条检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。

  见证取样检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名。

  第十五条任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。

  第十六条检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。

  检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。

  检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

  第十七条检测机构不得转包检测业务。

  检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应当向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

  第十八条检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

  检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。

  第十九条检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。

  第二十条检测机构应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。

  检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账。

  第二十一条县级以上地方人民政府建设主管部门应当加强对检测机构的监督检查，主要检查下列内容：

  （一）是否符合本办法规定的资质标准；

  （二）是否超出资质范围从事质量检测活动；

  （三）是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为；

  （四）是否按规定在检测报告上签字盖章，检测报告是否真实；

  （五）检测机构是否按有关技术标准和规定进行检测；

  （六）仪器设备及环境条件是否符合计量认证要求；

  （七）法律、法规规定的其他事项。

  第二十二条建设主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：

  （一）要求检测机构或者委托方提供相关的文件和资料；

  （二）进入检测机构的工作场地（包括施工现场）进行抽查；

  （三）组织进行比对试验以验证检测机构的检测能力；

  （四）发现有不符合国家有关法律、法规和工程建设标准要求的检测行为时，责令改正。

  第二十三条建设主管部门在监督检查中为收集证据的需要，可以对有关试样和检测资料采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经部门负责人批准，可以先行登记保存有关试样和检测资料，并应当在7日内及时作出处理决定，在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或者转移有关试样和检测资料。

  第二十四条县级以上地方人民政府建设主管部门，对监督检查中发现的问题应当按规定权限进行处理，并及时报告资质审批机关。

  第二十五条建设主管部门应当建立投诉受理和处理制度，公开投诉电话号码、通讯地址和电子邮件信箱。

  检测机构违反国家有关法律、法规和工程建设标准规定进行检测的，任何单位和个人都有权向建设主管部门投诉。建设主管部门收到投诉后，应当及时核实并依据本办法对检测机构作出相应的处理决定，于30日内将处理意见答复投诉人。

  第二十六条违反本办法规定，未取得相应的资质，擅自承担本办法规定的检测业务的，其检测报告无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。

  第二十七条检测机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门不予受理或者不予行政许可，并给予警告，1年之内不得再次申请资质。

  第二十八条以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书的，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门撤销其资质证书，3年内不得再次申请资质证书；并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  第二十九条检测机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，可并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

  （一）超出资质范围从事检测活动的；

  （二）涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书的；

  （三）使用不符合条件的检测人员的；

  （四）未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的；

  （五）未按规定在检测报告上签字盖章的；

  （六）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的；

  （七）档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的；

  （八）转包检测业务的。

  第三十条检测机构伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的，县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，并处3万元罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

  第三十一条违反本办法规定，委托方有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处1万元以上3万元以下的罚款：

  （一）委托未取得相应资质的检测机构进行检测的；

  （二）明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的；

  （三）弄虚作假送检试样的。

  第三十二条依照本办法规定，给予检测机构罚款处罚的，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5％以上10％以下的罚款。

  第三十三条县级以上人民政府建设主管部门工作人员在质量检测管理工作中，有下列情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

  （一）对不符合法定条件的申请人颁发资质证书的；

  （二）对符合法定条件的申请人不予颁发资质证书的；

  （三）对符合法定条件的申请人未在法定期限内颁发资质证书的；

  （四）利用职务上的便利，收受他人财物或者其他好处的；

  （五）不依法履行监督管理职责，或者发现违法行为不予查处的。

  第三十四条检测机构和委托方应当按照有关规定收取、支付检测费用。没有收费标准的项目由双方协商收取费用。

  第三十五条水利工程、铁道工程、公路工程等工程中涉及结构安全的试块、试件及有关材料的检测按照有关规定，可以参照本办法执行。节能检测按照国家有关规定执行。

  第三十六条本规定自2005年11月1日起施行。

  以上是中华人民共和国建房部发布的文件，其中对于各类工程的质量都进行了详细规定，对于规范工程质量、保护人民生命财产安全具有重要意义，当发现工程与建设工程质量检测规范规定不符合时，可以就此向律师或法院请求法律援助来保障自己的合法权益。

·交通征地补偿标准
交通征地补偿标准一、交通征地补偿标准（一）地类的界定 (1)水田:指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉,用于种植水生作物的耕地。 (2)水浇地：指水田、菜地以外，地势平坦，坡度为2度以下(不含2度)，有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉的耕地。包括种植两...

·律师批捕阶段法律意见可以提交吗?
一、律师批捕阶段法律意见可以提交吗?对犯罪嫌疑人审查逮捕阶段，律师可以提交不予批准逮捕意见。《中华人民共和国刑事诉讼法》第86条第2款规定：“人民检察院审查批准逮捕，可以询问证人等诉讼参与人，听取辩护律师的意见;辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见。”二、逮捕是什么(一)有...

·洗车店无偿代驾责任如何认定？
洗车店无偿代驾责任如何认定？现在提供代驾服务的平台很多，不少车主都享受过代驾服务，这种新型的服务方式的确给人们的生活带来了很大的便利。针对有偿代驾而言，日常生活中，也有无偿代驾的情况，比如通过洗车店的朋友将车开回家，那么这种情况下，一旦发生交通事故，洗车店无偿代驾责任如何认定？下...

·判拘役处罚金是什么地方交
判拘役处罚金是什么地方交法院作出判决后，一般会开罚金的票据，当事人可持票据到法院指定的银行交纳。【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候...

·交通事故全责车主赔偿有什么交通事故对方全责则承担
交通事故全责车主赔偿有什么交通事故对方全责则承担全部赔偿责任，保险公司在限额先行赔偿，不够部分由肇事者承担。可以要求的主要赔偿项目及标准有：1、医疗费。根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费。根据受害人的误工时间和收入状况确定。误...

·交通事故与工伤赔偿可以同时获得吗
依据《工伤保险条例》第14条、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第12条规定解答如下：第一，在上班途中因交通事故受伤并负次要责任，应认定为工伤。第二，依据相关法律规定，应取得交通事故和工伤事故的双重赔偿，但司法实践中各地掌握政策、操作不一，所以二者兼得...

·一、交通事故伤残等级及赔偿标准如何规定?
一、交通事故伤残等级及赔偿标准如何规定? 伤残等级赔偿系数标准：按一级伤残至十级伤残，划分为十级，赔偿系数从100%至10%，分十级逐级递减。交通事故伤残指因道路交通事故损伤所致的人体残疾。包括：精神的、生理功能的和解剖结构的异常及其导致的生活、工作和社会活动能力不同程...

·买二手车过户费怎么算？
买二手车过户费怎么算？交易过户费按车辆评估价的5‰收取,这笔费用的承担由买卖双方自行协商。还有评估车辆费180元,验车费80元,打票150元。如果委托经营公司代办费用一般在200元左右。注意:“过户手续费”与该车实际成交价格无关。如果该车实际成交价为1.9万元,还是以评估价2万元...

·哪些情形不构成交通肇事逃逸？
哪些情形不构成交通肇事逃逸？一、不构成交通肇事逃逸的情况有哪些不构成交通肇事逃逸的情况有哪些?实践中，交管部门除了规定哪些情况可以被认定为肇事逃逸外，交管部门还对哪些情况不构成肇事逃逸做出了规定： 1、对事故事实无争议，撤离现场自行协商解决，达成协议，并留下真实姓名、联...

·公司买车能抵扣税吗
从09年开始购车取得增值税专用发票，如果是生产用车，属于运输工具的可以抵扣。借：固定资产；应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款。如果属于应征消费税的小轿车就不能抵扣（疑似个人消费品则不可以抵扣）。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令【2008】第53...