最新西安市商品房买卖合同范本

最新西安市商品房买卖合同范本
  
  商品房买卖合同是您日常生活比较常见的一种合同形式，其确定了买卖双方的买卖关系。各个省市关于商品房买卖合同都有不同的范本，那么西安市商品房买卖合同范本包括哪些内容？有哪些具体条款？下面我们列举了一篇范本，我们一同了解下。
  
  西安市商品房买卖合同
  
  卖方(以下简称甲方)：_____
  
  注册地址：_____
  
  营业执照号码：_____邮政编码：_____
  
  法定代表人：_____职务：_____联系电话：_____。
  
  委托代理人：_____职务：_____
  
  地址：_____
  
  邮政编码：_____联系电话：_____。
  
  委托代理机构：_____
  
  注册地址：_____
  
  营业执照号码：_____邮政编码：_____
  
  法定代表人：_____职务：_____联系电话：_____。
  
  买方(以下简称乙方)：_____
  
  (本人)(法定代表人)姓名：_____国籍：_____
  
  (身份证)(护照)(营业执照号码)：_____
  
  地址：_____
  
  邮政编码：_____联系电话：_____
  
  委托代理人：_____国籍：_____电话：_____
  
  地址：_____邮政编码：_____
  
  根据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管 理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达如下协议，以资共同信守执行：
  
  第一条、乙方购买甲方座落在 。
  
  第二条、乙方所购买房屋的基本情况为，现房、普通住宅、建筑面积 平方米。室内所有装璜不变，为乙方所有。
  
  第三条、上述房产的交易价格： 万元整， rm元。
  
  第四条、付款时间与办法，合同签订之日乙方支付甲方定金人民币 万元整。在 日内办理过户，房屋过户后，购房余款 万元整一次性付完。
  
  第五条、甲方于乙方将房款全部付清后 日后将交易的房产交付给乙方使用。
  
  第六条、税费分担：甲方承担 税，其余税费均由乙方承担。
  
  第七条、甲乙双方在房屋过户时于房产部门签订的合同仅作过户时使用，与本合同不一致的地方，以本合同为准。
  
  第八条、本合同生效后，如一方不履行本合同，违约方向守约方支付总房价的30%作为违约金。
  
  第九条、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙方双方各执一份，具有同等法律效力。
  
  第十条、本合同未尽事宜，双方协商解决。
  
  第十一条、如因履行本合同产生的争议， 双方均可向西安市仲裁委员会申请仲裁。
  
  第十二条、违约责任:
  
  1、若供方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或供方未能履行合同规定的任何其它义务时，需方有权直接向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
  
  （1）在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的直接损失及需方因此产生的对第三方的责任。
  
  （2）在需方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及修理以达到合同规定的各项要求，供方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给需方造成的损失及需方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应重新起算。
  
  2、如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天2‰的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的5%。
  
  3、如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额5%的违约金。
  
  4、若货物为假冒伪劣产品，供方应按照合同总金额的2倍向需方支付惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。
  
  5、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
  
  第十三条、合同的变更
  
  本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
  
  第十四条、声明及保证
  
  甲方：
  
  1、甲方有权签署并有能力履行本合同。
  
  2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
  
  乙方：
  
  1、乙方有权签署并有能力履行本合同。
  
  2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
  
  本合同签订地点：陕西省西安市
  
  甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
  
  法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
  
  委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
  
  签订地点：_________ 签订地点：_________
  
  _________年____月____日_________年____月____日
  
  以上是我们收集的一篇西安市商品房买卖合同，其中合同前半部分详细规定了商品房的位置、价格、相关税费、付款方式等条款，后半部分约定了买爱双方的权利和义务以及相关责任，总体还是很全面的。西安市民在签署购房合同时可以参考这篇西安市商品房买卖合同范本的内容

·开发商在符合条件的情况下，可以对自己修建的商品房进行销售，而
      开发商在符合条件的情况下，可以对自己修建的商品房进行销售，而此时为了尽快的销售商品房，往往会采取售楼广告的形式进行。但作为购房者很多其实对售楼广告的法律效力是产生了质疑的，那从法律角度来看的话，售楼广告的法律效力是怎样的呢?我们一起在下文中进行了解。 一、售楼广告的法律效力是怎样...

·二手房买卖违约情形包括哪些
      您在买东西时，都会习惯性货比三家，选择最物美价廉的买。对于追逐利益的卖房者更是如此，一般情况下，他们都会更愿意将自己的房屋卖给出价高的买家，所以，买房者为了获得更多的购房款，甚至会不惜违约。那二手房买卖违约情形包括哪些呢？请一起在下文中进行了解。 一、二手房买卖违约情形包括哪些...

·广告宣传难兑现购房者该怎么办
      

对于这种情况，律师的意见是：

一、开发商有进行虚假广告宣传、欺骗或误导消费者之嫌。

　　根据《中华人民共和国广告法》和国家工商局发布的《房地产广告暂行规定》，房地产广告必须真实、合法、科学、准确，不得欺骗和误导公众。从您来信所反映的情况来看，...

·买房要签补充协议吗？
      买房要签补充协议吗 通常来说，补充协议并不是一定要签的，因为大多数购房者之所以会签补充协议，都是因为要对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果购房者所签订的补充协议条款与之前在合同里面签订的不一致，那么这个时候应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条...

·离婚房产只看名字的现象现实中是否存在？
      在如今社会，由于婚姻观念的逐渐变化，人们对于离婚的态度也逐渐开明起来，尤其对于一些90后群体。但是在中国这样一个房屋观念较重的国家，人们普遍比较关注房屋产权的分割问题。为此，离婚房产只看名字的现象现实中是否存在? 离婚房产只看名字的现象现实中是否存在? 此种现象是十分常见的，具体...

·如何解除商品房买卖合同备案？
      如何解除商品房买卖合同备案?房屋买卖合同备案后，房屋所有人可以申请注销和变更。注销和变更从受理之日起，变更合同登记备案的工作时限为7个工作日;注销合同登记备案的工作时限为14个工作日。1、更改买受人(含减少或增加买受人)和更改房号需注销合同登记备案，更改合同其它内容需申请变更合同...

·怎样的二手房买卖合同是无效的
      怎样的二手房买卖合同是无效的 1、无民事行为能力人所签订的房屋买卖合同。根据我国《民法典》的有关规定，无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事行为。因此，无民事行为能力人的房屋买卖均应由其法定代理人代理签订合同，他们不能独立签订房屋买卖合同，否则，属无效合同。2、限制行为能力人...

·北京房屋过户流程包括哪些环节？
      对于在北京生活的很多年轻人来说，在高房价的压力下更倾向于购买价格相对较低的二手房。二手房交易就涉及到过户手续，那么北京房屋过户流程都有哪些环节，房屋买卖过户需要提交什么资料。下面我们就这些在房屋买卖中比较常见的问题，通过下文给您做个讲解。 一、北京房屋买卖过户需要提交的材料 ...

·商业贷款买房要满足什么条件
      在房价高涨的这个时代，很多人都是选择贷款来买房的。而在向银行贷款的时候，具体又会分为商业贷款与公积金贷款。不同的贷款方式意味着需要满足的条件不同，那商业贷款买房要满足什么条件才行呢？我们一起在下文中进行了解吧。 一、商业贷款买房要满足什么条件 商业贷款买房并没有完全统一的条件...

·二手房买卖中介陷阱都有哪些
      由于一手房的价格畸高，而二手房的价格相对低了很多，因此，很多人都会选择购买二手房。二手房买卖大多数都是通过中介机构进行的，但是一些黑心的中介会设定各种各样的购房陷阱。具体来说，二手房买卖中介陷阱都有哪些?本文马上为你详细解答这个问题。 一、二手房买卖中介陷阱都有哪些 (1)中介...

·新婚姻法 婚前买房 婚后加名和婚前加名有什么区别
      随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《婚姻法》将被废止。《民法典》婚前买房 婚后加名和婚前加名有什么区别？在现实生活中，要求在房产证上加名的并不鲜见，且同为婚前房产，同为增加姓名，婚前加名与婚后加名还是有很大不同的：婚前房产证加名里的婚前应该是指法律意义上的婚前，即...