绿化工程承包协议书怎么写？

绿化工程承包协议书怎么写？
  
  当今社会经济快速发展，由此产生的环境污染和生态破坏的问题显得尤为突出。环境园林绿化工程是用来美化环境的建设工程，常常采用承包的形式，那么，绿化工程承包协议书怎么写呢？下面就为您介绍一个绿化工程承包合同书的范本怎么写。
  
  绿化工程承包合同书
  
  
  发包方（以下简称甲方）：_______________
  
  承包方（以下简称乙方）：_______________
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
  
  
  第一条 工程概况
  
  
  1、工程名称：丹水镇丹水村三里庙村苗木栽植工程；
  
  
  2、工程地点：丹水镇丹水村三里庙村；
  
  
  3、工程承包范围和内容：栽植红花草30万棵，二花65万棵，栀子16万棵；
  
  
  4、承包方式：由乙方包工、包料。
  
  
  第二条 工程期限：
  
  
  2010年10月16日--2010年11月16日
  
  
  第三条 工程合同造价：
  
  
  本工程合同预算造价为人民币531650元，即人民币伍拾叁万壹仟陆佰伍拾元整（含税金）。
  
  第四条 工程价款的支付与结算
  
  
  1、签定合同后，甲方在工程施工前支付乙方合同总造价的30％；
  
  
  2、乙方完成合同工程量的80%时，甲方应在十日内支付给乙方合同总造价50％工程进度款；
  
  
  3、工程竣工后，甲方应在十日内付给乙方合同总造价70％工程进度款；
  
  
  4、工程验收后甲方七日内完成工程结算的审核工作（按实际发生量结算）。工程结算后十日内付至结算总价的90％工程款；尾款待苗木养护期结束后十日内一次付清。否则按银行逾期付款有关规定处理。
  
  
  5、确因甲方拖欠工程款或不可抗力等其他因素而影响工程进度，造成乙方停工、窝工，损失应由甲方承担。
  
  
  第五条 苗木养护期：六个月。
  
  
  第六条 工程质量和检查验收
  
  
  1、本工程质量要求为合格；
  
  
  2、乙方必须严格按施工图纸、操作规程进行施工，并接受甲方现场监督检查；
  
  
  3、工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收。验收合格后，将工程移交给甲方管理。
  
  
  第七条 双方负责事项
  
  
  1、甲方
  
  
  （1）办理土地征用、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料等协调工作；
  
  （2）按规定提供施工场地；
  
  （3）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。
  
  2、乙方
  
  
  （1）施工场地的平整；
  
  （2）确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；
  
  （3）在交工前应负责管理，并清理好场地；
  
  第八条 本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决；如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。
  
  
  第九条 附则
  
  
  本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。
  
  本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。
  
  
  本合同一式两份，甲乙双方各执1份为凭。
  
  发包方（盖章）_______________ 承包方（盖章）_______________
  
  
  法定代表人（签名）：_________ 法定代表人（签名）：____________
  
  
  委托代表人（签名）：___________ 委托代表人（签名）：____________
  
  
  签约日期：______年______月______日
  
  由此可见，绿化工程承包协议书的书包含了很多方面的内容，不同的绿化工程，有不同的工程期限、工程内容和工程价款，需要根据具体实际来修改签订。通过对绿化工程承包合同范文的介绍。
  
  

·工程合同履约担保金额
      工程合同履约担保金额一般在工程合同中， ?工程发包人在合同过程中会要求承包人提交履约担保金额。但就目前情况而言，许多的建筑工程承包人对于履约担保缺少一定的法律认识，但是履行担保金可以降低一定的风险。那么，关于工程合同履约担保金额是多少呢?接下来，我们为您整理了相关资料。一、工程合...

·劳动合同违约怎么办
      劳动合同违约指的是劳动者如果签订了培训协议，在约定的服务期内离职的，劳动者需要支付违约金，但是违约金不得超过该用人单位支付的培训费，但除违约金外，再额外扣除工资是违法的。法律依据：《劳动合同法》第二十二条用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立...

·随着经济的快速发展和不断完善，大家的法律意识也逐渐在提高，劳
      随着经济的快速发展和不断完善，您的法律意识也逐渐在提高，劳动者只要与用人单位签订了劳动合同，劳动双方就存在着劳动关系，劳动双方签订劳动合同主要是保护劳动者与用人单位的合法权益，那么劳动关系解除日怎么确定呢？本文我们将针对该问题为您做出介绍。 一、劳动关系终止的简介 劳动关系终止...

·现阶段社会发展越来越快，但是对于建设工程质量管理完全不能松懈
      现阶段社会发展越来越快，但是对于建设工程质量管理完全不能松懈，这不仅关系到国家的财产安全，还涉及了各家各户的生命财产安全，只有过硬的建设工程质量才能营造良好的生活环境。那么建设工程质量管理过程是什么？下面我将就建设工程质量管理过程是什么来为您进行详细解释。 建设工程质量管理过...

·年童工的法定年龄是多少岁?
      年童工的法定年龄是多少岁? 16周岁。 《未成年人保护法》及有关法规的规定，童工是指未满十六周岁的用工，未成年人是指未满十八周岁的人。设定童工的年龄界限是依据公民的行为能为的不同情形，18周岁以上的人是完全民事行为能力人，才是成年人。18周岁以下的均是属于未成年人。但16周岁...

·想要在一个地方工作，那么最好是选择一个好的居住环境这样才能够
      想要在一个地方工作，那么最好是选择一个好的居住环境这样才能够使工作更加舒心和便利。但是现如今买房管控特别严所以促生了许多人租房代替买房，可是这个时候就会面临着一个问题，那就是在租房的过程中什么租售同权呢?一起来看一下吧。 一、想要租房但是什么租售同权? 租售同权即租购同权，以广州...

·有劳务公司欠钱不还怎么办 一、有劳务公司欠钱不还怎么办?
      有劳务公司欠钱不还怎么办 一、有劳务公司欠钱不还怎么办? 可以和债务人协商，协商无果的，债权人在诉讼时效期限内，可直接向债务人原居住地或者财产所在地的人民法院提起诉讼，追计债款。起诉的流程是： 1、准备好民事诉讼状。 2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。...

·发生疾病属不属于工伤？
      发生疾病属不属于工伤？ 一、发生疾病属不属于工伤? 如果是工作时间在工作地点突发疾病经抢救48小时无效死亡的，可以认定为工亡。但是如果是突发疾病，就需要鉴定是不是因为工作原因导致了病发 根据《工伤保险条例》第十四条第五项的规定，职工“因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发...

·工伤保险待遇的调解意见有哪些内容?
      工伤保险待遇的调解意见有哪些内容? (一)在医疗期间享受如下待遇： 1、工伤职工符合规定治疗工伤或职业病所需的挂号费、住院费、医疗费等医疗费用全额报销。 2、工伤职工需要住院治疗的，由单位按照省内因公出差伙食补助标准的三分之二发给住院伙食补助费;经批准转外地治疗的，所...

·工伤鉴定下来了需要多久时间？
      劳动者在工作过程中难免会出现意外事故。发生事故之后，往往会给受害者的身体造成一定的损失。而在工作过程中受伤属于工伤，之后需要相关部门的鉴定，鉴定完毕之后，可以得到一笔赔付，那工伤鉴定下来了需要多久时间？下面就详细介绍。 一、工伤鉴定一般多久出结果 工伤鉴定结果应在员工申请劳动能...

·在实践中，工程承包的现象是非常普遍的，发包人支付价款，承包人
      在实践中，工程承包的现象是非常普遍的，发包人支付价款，承包人负责建设工程。但是在工程建设完成后，发包人并不能如期付款，那么就可该工程进行折价或拍卖，承包方享有工程款优先权。如果在优先权中产生纠纷的话，建设工程优先受偿权纠纷的裁判标准是什么呢？我们在下文解答一下，希望对您有所帮助。...