园林假山工程承包合同的范本是什么?

园林假山工程承包合同的范本是什么
  随着现代化发展的飞速发展那，城市的发展除了强调经济的发展外，越来越主注重城市的美观。例如园林假山，既美化了城市，又为人民的业余生活提供了场所。那么，这些园林假山在实施建工时，应该由谁来建设，应承担什么样的责任。我们特为您整理了园林假山工程承包合同的范本，让我们一起来看一下。
  
  园林假山工程承包合同的范本是什么?
  
  核心提示：根据《民法典》及相关法律规定。为了明确双方责任，保证制作，安装的顺利完成，双方遵循平等、公平、诚信原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  根据《民法典》及相关法律规定。为了明确双方责任，保证制作，安装的顺利完成，双方遵循平等、公平、诚信原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：
  
  一、工程名称：
  
  二、工程地址：
  
  三、工程内容：
  
  四、工程总造价：
  
  五、工期
  
  (1)开工日期： 年 月 日
  
  (2)竣工日期： 年 月 日
  
  如出现下列情况工期顺延：
  
  (1)因雨雪天气和不可抗力的因素;
  
  (2)甲方没有按合同条款付款，影响进度;
  
  (3)停水、停电达4小时以上;
  
  (4)交叉施工影响进度;
  
  (5)施工方案甲方要求变更等。
  
  六、质量要求
  
  达到国家同类行业的质量及艺术要求、外观，要求和图案质感及色泽相符、比例均匀、动态及神态要求必须和乙方提供的经甲方审定的策划图案相吻合。(可根据双方协商进行补充)
  
  七、付款方式
  
  本工程结算采用按工程进度付款。签定合同后由甲方预付材料款________元 ，钢骨架完成付______元 ，第二次灰批完应付______元，工程完工验收后付清余款。留一定的保证金(可根据双方协商规定)，一年后付清，本工程质保期一年，保修期一年，保修期间各项费用只收取材料费。
  
  八、工程验收
  
  工程验收由甲方组织相关人员进行验收。
  
  九、违约责任：
  
  1、如乙方没有按时完工，按工程总价的实际发生量计算，每延期一天，扣罚1000元，并承担工程总价百分之五的违约责任。
  
  2、工程质量达不到同类行业质量标准和审定的图案要求，乙方承担违约责任。
  
  3、如甲方没有按时付款，而影响工程进展，承担工程总价百分之五的违约责任。
  
  十、双方责任
  
  (一)甲方责任：
  
  1、负责提供水源、电源至施工场地。
  
  2、负责组织进行图纸会审、设计交底。
  
  3、负责审核预决算，支付工程款。
  
  4、负责协调各单位交叉施工的程序。
  
  5、负责组织工程的验收。
  
  (二)乙方责任：
  
  1、本工程严格按照现行国家施工验收规范及甲方要求施工。
  
  2、遵守地方政府有关规定，遵守施工场地、现场环境卫生和场外污染管理规定，保证安全施工和文明施工。
  
  3、在施工中由乙方原因发生的一切安全事故，并造成工程财产和人身伤害，由乙方承担全部和相关费用。
  
  4、工程竣工后，乙方需清理现场，做到工完场清。
  
  十一、争议
  
  履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商无法解决可向当地仲裁机构和法院提出申请。
  
  十二、本合同自双方法定代表或委托代理人签字盖章之日生效。
  
  十三、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
  
  十四、其它补充条款：
  
  甲方(签章)： 乙方(签章)：
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  委托代理人： 委托代理人：
  
  开 户 行： 开户行：
  
  银行帐号： 银行帐号：
  
  联系电话： 联系电话：
  
  合同签订日期： 年 月 日
  合同的签订既保障了建筑工程的顺利进行，又在一定程度上保障了建筑工程的建筑质量。在园林假山进行建筑时，双方签订有效合同时非常有必要的。在生活中，如果涉及一些大型的建筑工程的施工，在施工前，各个方面都要进行充足的准备。合同的签订是相当重要的一项。
  
  
  
  

·二级烧伤工伤赔偿标准是怎样的？
      在高温环境中工作的工人，会面临各种职业风险，其中就包括烧伤。当职工发生工伤后，其家属可以申请工伤认定，这样就可以为下一步索赔做好准备。二级烧伤算是比较严重的工伤，需要经过鉴定才能得到具体的赔偿金额。那么二级烧伤工伤赔偿标准是怎样的？下面我们给您具体讲一讲。 一、二级烧伤工伤赔偿...

·工作十年以上辞退赔偿标准是什么？
      工作十年以上辞退赔偿标准是什么 一、工作十年以上辞退赔偿标准 单位无故辞退员工要支付两倍的经济补偿金。 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。 六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 用...

·一、人身损害误工费固定标准是什么？
      一、人身损害误工费固定标准是什么？ 人身损害误工费固定标准主要是误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固...

·工程质保金的国家规定是怎样的
      工程质保金的国家规定是怎样的？ 在建设工程管理中，建设工程质保金有两个概念，一个是施工单位预先支付给建设单位用来保证施工质量的资金，一个是指合同双方在应付工程款中预留的，在缺陷责任期内用来支付修理费用的资金，在此，我们整理了后者概念的工程质保金的国家规定，希望对您有所帮助。 一...

·国有企业改制员工身份转换的问题是什么?
      国有企业改制员工身份转换的问题是什么企业的改制是发展的需要，无论是国有企业还是私营企业都可遇到改制，但是改制需要处理好企业职工的安置问题，对于国有企业来说，除了要解决好安置问题，还要处理好国有企业改制员工身份的问题，确保所有的员工都能够得到妥善的安置，不因改制而引发矛盾，但是具体...

·工程质量保证金指的是在建设工程承包合同中
      工程质量保证金指的是在建设工程承包合同中，发包人跟承包人约定，从工程款里面预留一些资金来保证承包人在缺陷责任期内会担保承包维修的工程出现的缺陷，并进行维修。工程质量保证金跟质量保修金都是工程的承包人为了保证施工合同的质量提出的一种担保。质量保证金主要是担保建设工程完工以前出现的质...

·单方违约解除劳动合同赔偿规定是什么？
      单方违约解除劳动合同赔偿规定是什么?单方违约解除劳动合同赔偿规定是按照经济补偿金的两倍来支付给劳动者赔偿金。劳动者主动提出解除劳动合同(辞职)分三种情况：依据劳动合同法第三十七条的规定提出解除劳动合同(个人原因协商解除劳动合同)，也就是提前30天(试用期3天)通知用人单位，不用单...

·消防工程质量要求了什么内容？
      消防工程质量要求了什么内容？ 火灾是严重危害人民生命健康的灾害，特别是建筑物的火灾。为了防止火灾的发生，消防工程的建设就显得尤其重要了，消防工程的质量保证也是人民生命财产的保障。那么，消防工程质量要求了什么内容？下面，就让我们带领您一起来了解下具体的内容吧。 一、原材料及产品进...

·一、辞退补偿属于职工薪酬吗?
      一、辞退补偿属于职工薪酬吗? 辞退补偿不属于职工薪酬，根据《劳动法》《劳动合同法》：建立劳动关系应当签订劳动合同并且应当及时足额发放工资。 未签订劳动合同而辞职时老板又不支付工资的，有以下几种解决途径： 1、和老板协商解决; 2、当地劳动局内设机构劳动仲裁委员会申...

·劳动者如何单方解除劳动合同
      劳动者如何单方解除劳动合同 具体分为预告解除和即时解除。 1、预告解除概念：即劳动者履行预告程序后单方解除劳动合同。两种情形： (1)劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。 (2)劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。 2、即时解除...

·劳动争议仲裁工作存在的问题有哪些
      劳动争议仲裁工作存在的问题有哪些您在遇到劳动纠纷的时候可能会申请劳动争议仲裁，不过有的人在经过劳动争议仲裁之后得到的结果并不是十分的满意。在劳动争议仲裁工作中总会有许多不尽人意的地方，有些地方做的确实不是很好，现在我们就来看一下劳动争议仲裁工作存在的问题。一、劳动争议仲裁工作存在...