律师团队

姜律师
朱律师
叶律师
章律师

业务范围

办理最高人民法院南京第三巡回法庭、江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、南京市中级人民法院申请再审、申诉、申请抗诉等法律事务，包括刑事案件申诉、民事案件再审、行政案件再审、执行案件申诉，具有丰富的刑事申诉、民事、行政、执行案件申请再审经验。

律师在线

服务领域

擅长领域

您的位置：首页 > 正文

建设工程承包合同（一）

南京海事海商律师 www.hs64.net

　　发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）
　　承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）
　　
　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
　　１．工程名称：＿＿＿＿＿＿
　　２．工程地点：＿＿＿＿＿＿
　　３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。
　　４．承包内容：
　　５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。
　　６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：
　　（１）……
　　（２）……
　　７．工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
　　８．工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　
　　９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
　　１０．甲方主要义务：
　　（１）……
　　（２）……
　　１１．乙方主要义务
　　（１）……
　　（２）……
　　１２．违约责任：
　　（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。
　　（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。
　　（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
　　（４）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
　　（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
　　１３．本合同附件：共＿＿＿份
　　１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
　　１５．本合同正本两份，双方各执一份。副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。
　　
　　发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）　　　　　法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿
　　承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）　　　　　法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿
　　
　　签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

·建筑装饰工程施工合同(二)
　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情
　　况，双方达成如下协议。
　　第一条　工程概况
　　１．１　工程名称
　　１．２　工程地点：
　　１．３　承包范围：
　　１．４　承包方式：
　　１．５　工期：本工程自　　　　年　　月　　日开工，于　　　　年　　月
　　日竣工。
　　１．...

·建筑安装工程设计合同
　工程名称：　　　　　　　　　　　　　
　　委托单位：　　　　　
　　设计单位：　
　　设计编号：　
　　合同编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　一九____年____月______日订　
　　
　　建筑安装工程设计合同　　　　　
　　订立合同双方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　建设单位：__________________，以下简称甲方；　　　...

·国际承包工程合同格式
　第一部分　一般条款
　　
　　定义
　　
　　第一条　（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：
　　（１）“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。
　　（２）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人代表，继承人和经业主同意的受让人。
　　（３）“工程师”指第二部分中确定的工程师人选，或...

·港口工程施工合同
工程名称：
　　甲方：
　　乙方：
　　
　　年　　月　　日
　　
　　一、合同协议书
　　
　　甲方＿＿＿＿＿＿＿为兴建＿＿＿＿＿＿＿＿工程，接受了乙方＿＿＿＿＿＿＿对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
　　１．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
　　２．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确...

·建筑安装工程技术咨询合同
　签订合同双方：
　　建设单位：_______________，以下简称甲方；
　　咨询单位：____________________，以下简称乙方
　　为使________建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行．
　　一，甲方应于一九____年____月____日以前将规划局红线图，上级部门批文，委托书以及建筑安装工程的建筑面积，安装项...

·工程建设监理合同
＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。
　　
　　１．业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
　　工程名称；
　　工程地点；
　　工程规模；
　　总投资；
　　监理范围。
　　２．本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
　　３．下列文件均为本合同的组成部分：
　　（１）监理委托函或中标函...

·建筑安装工程分包合同（二）
订立合同双方：
　　＿＿＿＿，以下简称总承包方：＿＿＿＿，以下简称分包方。
　　双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成＿＿＿＿工程之建筑安装任务，经充分协商，特订
　　立本合同。
　　第一条　工程名称
　　＿＿＿＿。（指分包部分之工程名称）
　　第二条　工程地点
　　＿＿＿＿。
　　第三条　工程范围
　　＿＿＿＿。（可用列附表办法）
　　第四条　质量标准
　　＿＿＿＿...

·对外建筑工程承包合同
　　建筑工程承包合同是发包方（建筑单位）和承包方（施工单位、勘察设计单位）为完成某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。国际工程承包合同一般具有以下法律特点：
　　１．具有国际性。主要表现在两个方面：一是合同的当事人是属于不同国家或地区的公司、法人；二是承包人须在外国履行其全部或大部分合同义务，即合同的履行地是在承包人所属国以外的其它国家或地区，故涉及到复杂的法律适用问题。
　　２．需要巨额资金，故合同标的常常很大，交易中通...