测绘合同

南京海事海商律师 www.hs64.net

  　　委托方（甲方）：　　　　　　　　　　　　　　　　合同编号：
　　承揽方（乙方）：　　　　　　　　　　　　　　　　签订地点：
　　
　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方
　　协商一致签订本合同。
　　第一条　测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）：
　　
　　第二条　测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：
　　
　　第三条　执行技术标准：
　　┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
　　│序　号　│　标准名称　　　│　标准代号　　　　│　　　标准等级　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　└────┴────────┴─────────┴──────────┘
　　其它技术要求：
　　第四条　测绘工程费：
　　１．取费依据：
　　
　　２．取费项目及工程总价款：
　　┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
　　│序号　│　项目名称　　│　工作量　　│　单价（元）　│　合计（元）　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
　　│　工程总价款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　└──────────────────────────────────┘
　　第五条　甲方的义务
　　１．自本合同签订之日起＿＿日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
　　２．自接到乙方编制的技术设计书之日起＿＿日内完成技术设计书的审定工作。
　　３．应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的
　　条件。
　　第六条　乙方的义务
　　１．自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于＿＿日内完成技
　　术设计书的编制，并交甲方审定。
　　２．自收到甲方对技术设计同意实施的审定意见之日起＿＿日内组织测绘队伍进场作业。
　　３．乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
　　第七条　测绘项目完成工期
　　┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
　　│序号　　│　测绘项目　　　│　完成时间　　　　│　　　备注　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　└────┴────────┴─────────┴──────────┘
　　全部成果应于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前交甲方验收。
　　第八条　乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起＿＿日内完成验收。
　　第九条　对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：
　　
　　第十条　测绘工程费支付日期和方式
　　１．自合同签订之日起＿＿日内甲方向乙方支付定金人民币＿＿＿元。
　　２．＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前甲方向乙方支付工程价款人民币＿＿＿元。
　　３．＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前再向乙方支付工程价款人民币＿＿＿元。
　　４．自测绘成果验收合格之日起＿＿日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余额。
　　第十一条
　　１． 自测绘工程费全部结清之日起＿＿日内，乙方向甲方交付成果（见下表）
　　┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
　　│序号　│　成果名称　　│　规格　　　│　　数量　　　│　　时间　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
　　第十二条　甲方违约责任
　　１．合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙
　　方已进入现场工作，完成的工作量在５０％以内时，甲方应支付工程总价款的５０％；完成工作量超过
　　５０％时，则甲方应支付工程总价款的１００％。
　　２．甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工
　　费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。
　　３．甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。
　　４．对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或
　　用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
　　第十三条　乙方违约责任
　　１．合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
　　２．乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按
　　本合同约定的工程总价款的１％计算。
　　３．乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要
　　求。因测绘成果不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对
　　因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由
　　甲方自己负责）。
　　４．对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转
　　让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。
　　第十四条　由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
　　第十五条　其它约定：
　　第十六条　本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协
　　调一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
　　第十七条　因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成
　　协议，双方同意就本合同产生的纠纷向＿＿仲裁委员会申请仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构
　　的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉）。
　　第十八条　附则
　　１．本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费
　　结算完成后，本合同终止。
　　２．本合同一式＿＿份，甲、乙方各执＿＿份。
　　┌───┬─────────────┬───┬────────────┐
　　│　　　│单位地址：　　　　　　　　│　　　│单位地址：　　　　　　　│
　　│　委　├─────────────┤　承　├────────────┤
　　│　　　│邮政编码：　　　　　　　　│　　　│邮政编码：　　　　　　　│
　　│　托　├─────────────┤　揽　├────────────┤
　　│　　　│电话：　　　　　　　　　　│　　　│电话：　　　　　　　　　│
　　│　方　├─────────────┤　方　├────────────┤
　　│　　　│开户银行：　　　　　　　　│　　　│开户银行：　　　　　　　│
　　│　　　├─────────────┤　　　├────────────┤
　　│　　　│银行帐号：　　　　　　　　│　　　│银行帐号：　　　　　　　│
　　└───┴─────────────┴───┴────────────┘　　
　　委托方单位名称（盖章）　　　　　　　　　　　承揽方单位名称（盖章）
　　
　　法定代表人　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人
　　或委托代理人（签字）　　　　　　　　　　　　或委托代理人（签字）：
　　
　　合同订立时间：　　　　　年　　月　　日

·建设工程施工合同
      第一部分　　协议书
　　
　　发包人（全称）：
　　─────────────────
　　
　　承包人（全称）：
　　─────────────────
　　
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平
　　等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
　　
　　一、工程概况
　　

·建筑安装工程承包合同（三）
      工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　工程编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　
　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在
　　施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
　　第一条　工程项目

·建设工程勘察合同（二）
      　　订立合同双方：
　　建设单位：＿＿＿＿以下简称甲方；
　　勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。
　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的
　　勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　第二条　勘察的范围、进度和质量＿＿...

·建筑安装工程设计合同
      　工程名称：　　　　　　　　　　　　　
　　委托单位：　　　　　
　　设计单位：　
　　设计编号：　
　　合同编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　一九____年____月______日订　
　　
　　建筑安装工程设计合同　　　　　
　　订立合同双方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　建设单位：__________________，以下简称甲方；　　　...

·港口工程施工合同
      工程名称：
　　甲方：
　　乙方：
　　
　　年　　月　　日
　　
　　一、合同协议书
　　
　　甲方＿＿＿＿＿＿＿为兴建＿＿＿＿＿＿＿＿工程，接受了乙方＿＿＿＿＿＿＿对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
　　１．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
　　２．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确...

·国际承包工程合同格式
      　第一部分　一般条款
　　
　　定义
　　
　　第一条　（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：
　　（１）“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。
　　（２）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人代表，继承人和经业主同意的受让人。
　　（３）“工程师”指第二部分中确定的工程师人选，或...

·工程建设监理合同
      ＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。
　　
　　１．业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
　　工程名称；
　　工程地点；
　　工程规模；
　　总投资；
　　监理范围。
　　２．本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
　　３．下列文件均为本合同的组成部分：
　　（１）监理委托函或中标函...

·建设工程施工合同协议条款
      　甲方：
　　乙方：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第１条　工程概况。
　　１．１　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　承包范围：
　　１．２　开工日期：
　　竣工日期：
　　总日历日期：
　　１．３　质量等级：
　　１．４　合同价款：
　　第２条　合同文件及解...

·建设工程勘察设计合同1
      　发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
　　第一条　工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
　　工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
　　工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
　　工程投资...

·安装工程合同
      　　于１９＿＿年＿＿月＿＿日，联洋航运有限公司（简称甲方），与蓝天船用设备有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。
　　１．安装工程名称：１２Ｖ－４００ＺＣ型主机。
　　２．工程地点：甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿港口。
　　３．工程范围：本合同所附图纸及估价单。
　　４．完工期限：本安装工程将配合甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿在甲方港口建造工程完工后六十（６０）天内，完成安装工程，其中包括...

·建筑装饰工程施工合同(一)
      　第一部分　合同条件
　　
　　一、词语含义及合同文件
　　
　　第一条　词语含义。在本合同，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：
　　１．合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合
　　同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。
　　２．协议条款：是指结合具体工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。