样板房室内软装设计及购销合同范本

南京海事海商律师 www.hs64.net

  样板房室内软装设计及购销合同范本
  
  样板房室内软装设计及购销合同
  
  甲方： 乙方：
  
  甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园 样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。
  
  第一条承包方式
  
  1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;
  
  2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。
  
  3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。
  
  第二条承包内容
  
  共 套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)
  
  第三条 工作期限
  
  1、 本项目合同总工期为 个工作天，工期从合同签订次日开始计算。
  
  2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所
  
  有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：
  
  （1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。
  
  （2）甲方无法提供正常的进场条件。
  
  （3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。
  
  第四条 合同价款
  
  1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写 元整),
  
  2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价
  
  款及履行费用按变更后的方案据实结算.
  
  第五条 双方权利及责任
  
  (一) 甲方责任
  
  1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予
  
  以确认，以甲方满意为准。
  
  2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。
  
  3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条
  
  件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。
  
  (二) 乙方责任
  
  1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。
  
  2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。
  
  第六条 项目款支付和结算
  
  1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写 元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.
  
  第七条 退换货和增补商品条款
  
  1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.
  
  3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.
  
  4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.
  
  第七条 项目竣工验收及标准
  
  1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。
  
  2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。
  
  第八条 违约责任
  
  1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计
  
  算违约金。
  
  2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的
  
  0.5%计算违约金。
  
  3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。
  
  第九条 其他事项
  
  1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。
  
  2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不
  
  成时，可向乙方所在地人民法院起诉。
  
  3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
  
  4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
  
  5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
  
  本合同附件：样板房软装商品清单
  
  委托方：承接方：
  
  委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
  
  地址：地址：
  
  邮政编码：邮政编码：
  
  电话：电话：
  
  传真：传真：
  
  开户行：
  
  帐号：
  
  日期：年月日
  
  日期：年月日
  
  所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。

·房屋买卖合同有效期
      房屋买卖合同有效期，依据我国法律规定，房屋买卖合同，应当在当事人拿到房屋产权证时，合同才会自动终止，所以房屋买卖合同不存在有效期问题，只要当事双方不违反法律规定，没有伤害其他人利益，就是有效合同，如果是房产证和土地使用证单独转让，属于无效合同。 房屋买卖合同应该不存有效期的问题,而是合同是否具有法律效力,何时应当履行的问题.对于你们签订的合同,只要不违反法律规定,没有损害国家或第三人利益,是双方当事人的真实意思表示,即应当是有效的.现...

·离婚房子过户给孩子吗，怎么办理？
      夫妻双方之间离婚，因为生活的琐碎，或者是结婚之后，性格在对方面前完整的展现出来，所以有很多不和的事情，导致双方的感情破裂，从而通过离婚的方式解决感情的问题，离婚在法律形式上是两个人要分开的。那么离婚房子过户给孩子吗，怎么办理? 一、离婚夫妻共有房产怎么办理过户给孩子 1、离婚后房产过户给孩子公证首先需要办理离婚房产析产，离婚房产析产是离婚房产过户免征契税的重要证明，如果不是因为离婚而分得的房产，在房产过户时就需要缴纳契税，办理完离婚...

·北京房屋租赁合同是怎么写的
      在中国，可以说一线大城市的房价都是很高的，而对于那些买不起房的人群，往往都是选择租房来满足自己的住房需求。在涉及到租房的时候，肯定就需要当事人之间签订租房合同。那这个北京房屋租赁合同是怎么写的呢？我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。 北京房屋租赁合同 出租人(甲方)：__________ 证件类型及编号：__________ 承租人(乙方)：__________ 证件类型及编号：__________ 依据《民法典》及有...

·房产局办理继承需要什么材料
      房产局办理继承需要什么材料 一、房产局办理继承需要什么材料? 1、房屋转移登记申请书; 2、申请人身份证明; 3、房屋登记信息核档证明(原件); 4、房屋所有权证(含房屋共有权证)(原件); 5、继承权公证书或公证书及遗嘱继承权公证书(原件); 6、测绘部门出具的房屋平面图(原件); 7、公安部门出具的房屋坐落门牌号码证明 8、公证机构要求提供的其他材料 二、继承房产过户的流程是什么? 1、找房屋评估部门对房屋评估...

·在我国离婚房产分割需要多久
      在生活当中，如果夫妻双方想要离婚，是通过协议离婚的方式来进行的话，那么通常协议离婚的时间会比诉讼离婚的时间要短一点。但是在大多数情况下，如果夫妻针对房产的问题没有办法通过协议来进行解决，就只好通过法院来对房产的问题进行分割。下面我们为您介绍的是在我国离婚房产分割需要多久? 一、在我国离婚房产分割需要多久? 民事诉讼法规定第一审民事案件自立案之日起6个月内审结，但司法实践中普通离婚诉讼的审限要短。 二、离婚时房产怎么分割? (一)婚前一...

·就当前的情况来看，若想要购买房子的话，其实不一定非要一次性支
      就当前的情况来看，若想要购买房子的话，其实不一定非要一次性支付全款，如今完全可以通过按揭贷款的方式来购房，然而此时也需要购房者自己承担首付之后，就剩余的房款向银行申请按揭。那现在买房子首付要多少钱呢?要是你不清楚的话，可以一起在下文中进行了解。 一、现在买房子首付要多少 在首套房的情况下，购买新房并且面积不超过90平米的缴纳首付可以最低为20%;在二套房的情况下，购买房产的最低首付为60%;三套房的情况，需要贷款的银行根据房价的情况可以...

·办理商品房预售许可证要满足什么条件
      办理商品房预售许可证要满足什么条件符合《城市商品房预售管理办法》规定的条件：1、已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书;2、持有建设工程规划许可证和施工许可证;3、按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期。二、没有取得许可证就预售商品房的处罚如果开发商未取得《商品房预售许可证》预售商品房，根据违法情节和后果，将处以不同等级的处罚：1、销售1套且收取定金或房价...

·新婚姻法的房产分割方面的规定是什么？
      如今，婚姻自由的风气越来越盛行，很多人都崇尚自由恋爱。大部分女性的观点也发生了变化，对另一半的要求也提高了，其中，有房有车，似乎成了结婚的一个必要条件。而房子，就成了备受人们关心的问题之一。那么房产分割方面的规定是什么呢？下面我们将为您介绍。《婚姻法》已经废止，相关法律规定需要根据《民法典》及《民法典婚姻家庭编（一）》中的相关法律规定执行。1、婚前个人购房，婚后按揭还款，离婚时房屋归产权登记的个人，房屋增值有补偿。最高人民法院关于适用《...

·买了期房开发商跑路了怎么解决?
      一、买了期房开发商跑路了怎么解决?1、房屋买卖合同上有公司的盖章，买房的人可以与公司协商解决。2、到法院起诉公司，并停止还贷款，向公司主张已缴纳贷款极其利息。《民法典》　　第五百七十七条??当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。　　第五百七十八条??当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、期房买卖存在的风...

·同一套房子不可以。贷款申请要具备下列条件：
      同一套房子不可以。贷款申请要具备下列条件：1、持有合法的户口簿（不限本市）、身份证或营业执照，法人代表证明或合法居留证、护照，在本市购买银行指定发展商的商品房；2、在银行开立存款专户，存款余额不少于拟购住房款的30％；3、具有有效的购房合同，协议和其他证明文件；4、同意以购房合同项下的房屋物业作抵押。《婚姻法》第十七条 夫妻共有财产夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有： （一）工资、奖金； （二）生产、经营的收益； （三...

·遂宁房屋拆迁补偿条例
      遂宁房屋拆迁补偿条例 遂宁征地拆迁补偿条例 四川省人民政府以川府土〔2015〕28号批准同意征收一批集体土地，作为遂宁市安居区第3批乡镇建设用地，遂宁市安居区人民政府已发布《征收土地公告》。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条、四川省政府办公厅《转发省国土资源厅关于调整征地补偿安置标准等有关问题的意见的通知》(川办函〔2008〕73号)和《征收土地公告办法》(国土资源部第10号令)等法律、法规的规定，现将拟定的关于遂宁市...